Connexion

Informations de contact

Appelez-nous
support@planframe.com
L'adresse e-mail a été copiée.

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement de l’air, de ventilation et de rafraîchissement des locaux-.

Home Appels d’offres

Avis de marché public organisé par Commune de Troyes

Une nouvelle opportunité de marché public a été publiée.
Découvrez les derniers appels d'offres publics organisés par des institutions et organisations du pays.

Organisateur

Commune de Troyes

Titre de l’appel d’offres: France – Services d'ingénierie – Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement de l’air, de ventilation et de rafraîchissement des locaux-.

  • Avis d’appel d’offres
  • Cahiers des charges
  • Termes et conditions
  • Soumissionnaires et fournisseurs
  • Financement de l’UE
  • Contrats d’exécution
  • Évaluation des offres
  • Transparence dans les marchés publics

Date de publication de l'annonce:

2026-08-25

Lieu d'exécution des travaux:

TROYES

Le site d’implantation de ce projet d’investissement est TROYES.
La coordination et la gestion du marché sont assurées par Commune de Troyes.
L’appel d’offres est classé dans le système CPV sous le code 71300000 – Services d'ingénierie.
La durée d’exécution définie dans les documents est de 12 mois.
Un contrat est recherché pour le projet "Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement de l’air, de ventilation et de rafraîchissement des locaux-.", qui vise à atteindre des objectifs stratégiques.

Description de l’appel d’offres:

Afin d’améliorer les conditions thermiques des bâtiments, de poursuivre la baisse des consommations d’énergie et de répondre aux différents services ou autres usages, le groupement de commande constitué de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole, piloté par la Ville de Troyes en tant que coordonnateur, souhaite être assisté par un bureau d’études compétant dans ces domaines. Le présent marché public sera conclu sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents.Le titulaire sera consulté à chaque fois qu’un besoin, entrant dans le cadre du présent accord-cadre, surviendra pour l’acheteur. Conformément aux dispositions de l’article R2162-4-2° du Code de la Commande Publique, l’accord-cadre est conclu avec un montant maximum annuel défini comme suit : Lot nº1 : Prestations de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d’eau sanitaire, de traitement d’air, de ventilation et de rafraichissement des locaux pour la Commune de Troyes Montant maximum annuel 150 000 € HT Lot n°2 – Prestations de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d’eau sanitaire, de traitement d’air, de ventilation et de rafraichissement des locaux pour la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole Montant maximum annuel 60 000 € HT Il est précisé que le montant maximum s’entend sur toute la durée annuelle de validité de l’accord-cadre et tous marchés subséquents confondus. La durée de validité du présent marché court à compter de sa date d’envoi des courriers de notification aux titulaires retenus pour une durée de 1 an. Conformément aux dispositions de l’article R.2112-4 du Code de la Commande Publique, l’accord-cadre est reconductible 3 fois pour une période d’un an, sans que la durée maximale de l’accord-cadre ne puisse excéder 4 ans.

Modalités de financement et de paiement Financement sur budget propre de chaque entité du groupement Autres financeurs éventuels : aucun Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire Avance : il ne sera pas alloué une avance Délai de paiement : 30 jours Le défaut de paiement dans les délais prévus à l’article ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Conformément à l’article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté. Forme juridique du candidat Les candidats peuvent répondre à la consultation à titre individuel ou sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par l’acheteur. En application de l’article R. 2142-4 du CCP, un même opérateur économique ne peut être mandataire que d’un seul groupement. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21.1° du Code de la commande publique. Un membre d’un groupement ne peut pas figurer dans un autre groupement, étant précisé que ces conditions limitatives de participation ne s’appliquent pas aux sous-traitants, en application de l’article R2142-21.2° du Code de la commande publique. Clauses d’exécution /critères de jugement environnementaux Exigences environnementales au sein des marchés subséquents Clause d’exécution : En application de l'article R. 2111-10 du Code de la commande publique et de l'article 20.2 du CCAG Travaux, les conditions d'exécution des marchés publics de travaux découlant des marchés subséquents ainsi que les critères de jugement des offres devront comporter des éléments à caractère environnemental. Critère environnemental de jugement des offres dans le cadre de l’attribution de l’accord-cadre, au regard d’un mémoire environnemental fourni par chaque candidat, se reporter à l’article critères de jugement du présent règlement de la consultation. Clause d’exécution sociale - Conditions d'exécution relatives à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Se référer à l’article 4.10 de l’ AC valant CCAP

...

🔒 Pour consulter tous les détails de cette enchère, veuillez vous connecter ou créer un compte gratuit.

  • Avec votre compte, vous pourrez :
  • ✅ Recevoir des notifications par e-mail concernant les nouveaux appels d'offres
  • ✅ Rechercher des appels d'offres selon des critères pertinents
  • ✅ Consulter les listes complètes des appels d'offres
  • ✅ Enregistrer et suivre les appels d'offres qui vous intéressent



Inscrivez-vous dès maintenant et explorez GRATUITEMENT les marchés publics pendant 60 jours!

Surveillance des appels d'offres publics en France, Belgique, Luxembourg et Suisse

janvier en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Chaque point sur la carte représente une région où des appels d'offres ont eu lieu, et sa taille reflète le nombre total d'annonces publiées dans cette zone. Ainsi, vous pouvez facilement identifier les régions avec la plus forte activité dans le domaine des marchés publics.

Explorez la carte interactive pour découvrir les appels d'offres publics organisés en Juillet en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.. Chaque point sur la carte représente une région où des appels d'offres ont eu lieu, et sa taille reflète le nombre total d'annonces publiées dans cette zone. Ainsi, vous pouvez facilement identifier les régions avec la plus forte activité dans le domaine des marchés publics.

Si vous souhaitez accéder à des détails spécifiques sur les appels d'offres récents ou voir quelles annonces ont été publiées hier, la semaine dernière ou à une date spécifique, nous vous invitons à vous inscrire sur le site. Grâce à votre compte, vous pourrez explorer en détail les dernières opportunités et recevoir des notifications personnalisées dès que des appels d'offres pertinents sont publiés.

Explorez de nouvelles opportunités de croissance pour votre entreprise ! Vous n'êtes qu'à un pas des marchés qui peuvent transformer l'avenir de votre entreprise.

Découvrez des marchés pertinents à travers toute l'Union européenne et accédez à des partenariats stratégiques qui peuvent augmenter votre chiffre d'affaires. Profitez d'une plateforme intuitive, de notifications personnalisées et d'un accès rapide aux dernières opportunités dans votre domaine!

Découvrez comment fonctionne l’application
PlanFrame Logo
Contactez-nous
Connexion
PlanFrame Logo
Plateforme
Partenaires
Entreprise
Abonnez-vous à nos dernières mises à jour

Restez informé des dernières mises à jour de PlanFrame.com !

IP Geolocation by DB-IP | Conditions générales | Politique de confidentialité | Politique en matière de cookies
Copyright @ 2025 Micro Route Technology S.R.L. Tous droits réservés.
Créé avec ❤️ en Bucovine
PlanFrame Logo
Ce site utilise des cookies.

Nous utilisons des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site. De plus, nous pouvons utiliser des cookies optionnels pour personnaliser le contenu et les annonces, pour offrir des fonctionnalités de réseaux sociaux et pour analyser le trafic, mais ceux-ci ne seront activés qu'avec votre consentement. Nous fournissons à nos partenaires de réseaux sociaux, de publicité et d'analyse des informations sur la manière dont vous utilisez notre site. Ils peuvent combiner ces informations avec d'autres que vous avez ou qu'ils ont collectées lors de l'utilisation de leurs services. Pour plus d'informations, consultez notre politique en matière de cookies.

PlanFrame Logo
Ce site utilise des cookies.

Nous utilisons des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site. De plus, nous pouvons utiliser des cookies optionnels pour personnaliser le contenu et les annonces, pour offrir des fonctionnalités de réseaux sociaux et pour analyser le trafic, mais ceux-ci ne seront activés qu'avec votre consentement. Nous fournissons à nos partenaires de réseaux sociaux, de publicité et d'analyse des informations sur la manière dont vous utilisez notre site. Ils peuvent combiner ces informations avec d'autres que vous avez ou qu'ils ont collectées lors de l'utilisation de leurs services. Pour plus d'informations, consultez notre politique en matière de cookies.